某鋼結(jié)構工程施工合同糾紛工程造價司法鑒定

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

某鋼結(jié)構工程施工合同糾紛工程造價司法鑒定

一、工程基本情況某大廈的鋼結(jié)構工程合同糾紛原告為承包方，被告為發(fā)包方。原、被告雙方于2002年簽訂施工合同，合同約定了工程承包范圍、合同價款（暫定）、合同工期，合同補充條款約定結(jié)算時工程量按實際發(fā)生計算，項目單價按照預算單價包死。工程竣工驗收后，原告以被告一直未辦理結(jié)算為由，向法院提起訴訟。
二、委托鑒定內(nèi)容及鑒定資料法院委托鑒定機構對該工程造價進行鑒定。送鑒資料包括：委托書、合同及附件、訴狀、答辯狀、庭前證據(jù)交換筆錄、開庭筆錄、施工圖、竣工圖、關于工程造價鑒定依據(jù)的說明、分部工程質(zhì)量驗收記錄、分部工程驗收證明書、會議紀要、變更的函、監(jiān)理總結(jié)等資料。
三、雙方計價爭議焦點原、被告雙方對工程量的確定存在爭議，根據(jù)法院移交的質(zhì)證資料顯示，被告對原告提交的合同及合同預算予以認可，對施工圖、竣工圖不予確認（理由是沒有經(jīng)過被告的簽字、蓋章）；對變更項目采光天棚聚炭酸脂陽光板單價不予認可。
四、鑒定說明㈠工程量計算：根據(jù)法院提交的施工合同、施工圖、雙方確認的變更函計算，法院提供的鑒定資料中顯示，原告未施工的項目不予計算。施工圖的真實性、有效性請法院認定。㈡計價：分部分項工程按合同約定的預算單價計算。由于變更項目采光天棚聚炭酸脂陽光板未提供詳細設計變更，雙方均未提供該變更項目單價的確認證據(jù)，鑒定單價按合同約定的計價標準參考聚炭酸脂陽光板市場材料價確定。
五、案例評述㈠計價爭議產(chǎn)生的原因1、由于原告即是施工方又是設計方，原、被告在合同中未對施工圖的設計編號進行約定，也未提供施工圖的收發(fā)登記證據(jù)，造成鑒定人對施工圖的有效性難以確認。部分變更未提供設計變更單，原告僅提交了自行繪制的竣工圖證據(jù)。2、變更項目未按合同約定的條款履行單價確認手續(xù)。㈡評述1、承包方應加強對施工圖紙、變更資料的收發(fā)登記管理。2、合同約定變更指令均應以書面形式。因此，竣工圖與施工圖相比，任何變更均應提交書面變更指令的證據(jù)材料，證明施工圖的變更，若沒有，鑒定人無法確定變更的施工主體。3、按合同約定的條款辦理變更項目的單價確認及合同價款調(diào)整。